Договор на монтаж систем освещения

Общество с ограниченной ответственностью «СТК», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Исполатова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью
"Купчинский", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить своими силами и средствами работы по монтажу осветительного оборудования (далее – Оборудование) в соответствии с условиями настоящего Договора на объекте Заказчика, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Славы д.16, а Заказчик обязуется принять результат работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. При выполнении работ Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, если такие указания не противоречат характеру работ, не являются вмешательством в хозяйственную деятельность Подрядчика и не создают угрозу причинения вреда Оборудованию или результату работ.
1.3. Работы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, Подрядчик выполняет в соответствии с условиями настоящего Договора, техническим заданием Заказчика, требованиями проектной документации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Права и обязанности Подрядчика:
2.1.1. Подрядчик обязуется произвести монтаж Оборудования на торговых площадях Заказчика и сдать работу Заказчику в установленный настоящим Договором срок.
2.1.2. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 3 (трех) рабочих дней при выполнении условий, установленных пунктом 3.1.1. настоящего Договора.
2.1.3. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех предусмотренных настоящим Договором работ своим иждивением (своими силами и средствами). В случае привлечения третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик несет ответственность за их действия как за свои собственные.
2.1.4. Подрядчик обязуется немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- невозможности монтажа Оборудования с использованием не опробованных технологий и/или сложного конструктивного решения;
- иных обстоятельствах, выявленных в ходе монтажа, которые повлекут за собой изменения технологического процесса и хода монтажных работ и вследствие этого невозможность завершения выполняемой работы в срок и/или ухудшения качества работ или монтируемого Оборудования;
- иных независящих от Подрядчика обстоятельствах, грозящих годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность завершения её в срок.
2.1.5. Подрядчик обязуется сдать смонтированное Оборудование на Объекте Заказчика по акту приема-сдачи.
2.2 Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан к сроку начала производства работ по настоящему Договору подготовить Объект к монтажу Оборудования, в том числе обеспечить доступ на Объект работников Подрядчика, а также привлеченных Субподрядчиков.
2.2.2. Предоставить бытовые помещения для хранения инструмента и материалов, а также предоставить возможность подключения инструмента, необходимого для производства работ, к электропитанию.
2.2.3. При готовности Объекта к производству работ уведомить об этом Подрядчика, а также подписать Акт о готовности Объекта к выполнению работ по монтажу Оборудования.
2.2.4. Заказчик обязан на период производства работ назначить из числа своих работников ответственного представителя. Ответственный представитель Заказчика осуществляет итоговый технический контроль за выполнением работ.
2.2.5. Заказчик обязуется принять выполненные монтажные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.2.6. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией.
2.2.7. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., Заказчик обязуется в разумный срок после получения соответствующего уведомления со стороны Подрядчика дать необходимые указания, либо приступить к согласованию условий и сроков дальнейшего выполнения предусмотренных настоящим Договором работ.
2.2.8. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ по монтажу торгового оборудования на торговых площадях Заказчика, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2.2.9. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1. Работы по монтажу оборудования, предусмотренные настоящим Договором и Спецификацией, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:
3.1.1 Начало работ по монтажу оборудования осуществляются в течение трех рабочих дней, с момента подписания акта о готовности Объекта к монтажу Оборудования.
3.1.2 Срок исполнения монтажных работ составляет 5 (пять) рабочих дней, с момента начала работ. В случае неисполнения Заказчиком условий, предусмотренных пунктом 3.1.1. настоящего Договора, Подрядчик вправе перенести сроки производства работ по монтажу пропорционально сроку задержки исполнения соответствующей обязанности Заказчиком.
3.2. Сдача результата работ и его приемка оформляется Актом сдачи-приемки работ, подписанным обеими сторонами. В 3-х (трех) дневный срок Заказчик подписывает Акт с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. После устранения Подрядчиком недостатков, Стороны подписывают акт сдачи-приемки в окончательной форме. В противном случае работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме с надлежащим качеством и в срок, принятыми Заказчиком без возражений и подлежат оплате в сроки, установленные настоящим Договором.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Стоимость работ устанавливается в рублях (в том числе НДС), согласовывается и указывается в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Стоимость работ включает причитающееся Подрядчику вознаграждение и компенсацию издержек Подрядчика.
4.2 Оплата за монтаж оборудования осуществляется Заказчиком на основании Спецификации, в течение трех рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки в окончательной форме.
4.3 Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон. При возникновении обстоятельств, указанных в п.п. 2.1.4., изменение стоимости монтажных работ осуществляется на основании дополнительного соглашения, заключаемого Сторонами в том же порядке, что и настоящий договор.

4.4 Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.


5. ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Подрядчик гарантирует качество монтажа в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты приемки Заказчиком работ, выполненных в соответствии с настоящим Договором.
5.2. В период гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет производить ремонт оборудования, вышедшего из строя по причинам некачественного монтажа, при условии, что такие причины возникли до подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.
5.3. Под гарантийным обслуживанием понимается устранение недостатков монтажа, а также ремонт или замена деталей и блоков смонтированного оборудования, необходимость замены либо ремонта которых возникла вследствие некачественного монтажа, а также, если недостатки носили скрытый характер и они не были обнаружены в момент приемки работ.
5.4. При обнаружении некачественного выполнения работ в течение гарантийного срока Заказчик обязан пригласить для составления Акта о недостатках выполненной работы представителя Подрядчика. В указанном Акте стороны согласуют порядок и сроки устранения неисправностей.
5.5. Недостатки монтажных работ, выявленные за пределами срока, предусмотренного настоящим Договором для их выявления, могут быть устранены Подрядчиком только на основании специально заключаемого Договора подряда и за отдельную плату.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.2. При просрочке оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение сроков начала и окончания монтажных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% (одной десятой процента) от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.4. Общая сумма санкций для каждой из сторон не может превышать 10% (десяти процентов) от общей цены Договора.
6.5. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п.п. 2.1.4. и п.п. 3.1.2. предусмотренные настоящим Договором штрафные санкции не применяются.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное, либо полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное действие которых они не имеют возможности.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента полного исполнения сторонами лежащих на них обязанностей.
8.2. В случае досрочного прекращения настоящего Договора до приёмки Заказчиком
результата работы, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной
работы с компенсацией Подрядчику фактически произведенных затрат, в том числе с оплатой Подрядчику части установленной цены пропорционально части работы, выполненной до расторжения Договора

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ
9.1. Если сторона благодаря исполнению настоящего Договора получила от другой стороны информацию о новых технических решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам без согласия другой стороны. Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. В случае наличия у Заказчика оснований для предъявления претензий Подрядчику, с указанием срока ответа и обоснованием этого срока, вытекающих из настоящего Договора, последний обязан в письменном виде направить претензию Подрядчику.
10.2. При не урегулировании в процессе переговоров разногласий, споры разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы с использованием средств факсимильной связи при наличии реквизитов, позволяющих достоверно установить отправителя, с последующей отправкой в трехдневный срок подлинных документов.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Документы, переданные факсимильной связью, признаются юридически действительными при условии соблюдения правил, предусмотренных п.п. 11.3.

12. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Покупатель:








12.2. Поставщик:
ООО "СТК", ИНН 7841308156, КПП 784101001, ОГРН 1057810000665
Юр. адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая д.31, лит. А, пом. 22-Н
Почтовый адрес:192148, г. Санкт-Петербург , Седова ул, дом № 54, корпус 2,
р/с 40702810000080000458,
в банке Ф-Л ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 044030735, к/с 30101810800000000735